ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. О готовности к приемке выполненных работ по шагу строительства Генподрядчик извещает Заказчика за 2 рабочих денька до начала приемки.

8.2. После окончания выполнения шага работ Генподрядчик передает Заказчику оформленный со собственной стороны Акт о приемке выполненных работ по шагу строительства (КС-2) и Справку о цены выполненных работ по шагу строительства (КС-3), также ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ исполнительную документацию на соответственный объем работ. Заказчик рассматривает представленную документацию и при отсутствии замечаний и претензий по качеству выполненных работ утверждает и подписывает соответственный Акт в течение 7 дней с момента получения документов от Генподрядчика или возвращает соответственный Акт Генподрядчику с указанием претензий и сроков исправления изъянов и недоделок.

8.3. В случае ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ неисполнения либо ненадлежащего выполнения Генподрядчиком собственных обязанностей по истине договору, Заказчик имеет право отрешиться от подписания Акта о приемке выполненных работ и предъявить Генподрядчику надлежащие претензии, также не оплачивать выполненные работы до устранения выявленных недочетов.

8.4. После устранения Генподрядчиком всех нарушений Генподрядчик предоставляет документы согласно п. 5.1.21 реального контракта. Заказчик в ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ течение 5 рабочих дней подписывает Акты о приемке выполненных работ по шагу строительства (КС-2) и Справку о цены выполненных работ по шагу строительства (КС-3).

8.5. Генподрядчик письменно информирует Заказчика за 3 рабочих денька до начала приемки отдельных ответственных конструкций и укрытых работ. Генподрядчик приступает к выполнению следующих шагов работ только после ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ подписания сторонами Акта приемки отдельных ответственных конструкций и укрытых работ. Если закрытие результатов укрытых работ выполнено без доказательства Заказчика, то в случае, когда он не был информирован об этом, по просьбе Заказчика Генподрядчик должен за собственный счет вскрыть всякую часть укрытых работ согласно указанию Заказчика, а потом вернуть ее ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за собственный счет.

Если в период приемки укрытых работ есть (действуют) конкретные причины (погодные/сезонные условия), не дозволяющие лицам, осуществляющим приемку работ, установить реальное качество принимаемых ими работ, то такие работы подлежат повторной проверке в порядке, определенном реальным контрактом.

8.6. В случае не явки представителя Заказчика для приемки укрытых ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ работ в обозначенный Генподрядчиком срок, Генподрядчик составляет однобокий акт. Вскрытие работ в данном случае по просьбе Заказчика выполняться за его счет. При отсутствии претензий со стороны Заказчика стороны подписывают Акт освидетельствования укрытых работ. При наличии претензий к Генподрядчику по выполнению укрытых работ Заказчик делает запись в журнальчике производства работ ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ и определяет сроки устранения недочетов за счет Генподрядчика. В данном случае работы не должны запираться без письменного разрешения Заказчика, кроме случаев неявки представителя Заказчика для их приемки.

8.7. Заказчик должен приступить к организации приемки выполненных работ не позже чем через 7 (семь) рабочих дней после получения письменного сообщения Генподрядчика о готовности к ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ сдаче законченного строительством объекта, при отсутствии обоснованных замечаний.

8.8. Датой законченного строительством Объекта Заказчика считается дата подписания Акта приемки законченного строительством Объекта обеими сторонами.

8.9. Приемка законченного строительством Объекта делается по акту приемки законченного строительством Объекта (Форма КС-11).

8.10. После подписания Акта законченного строительством Объекта (КС-11) Заказчик воспринимает Объект под свою ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ охрану и несет риск вероятного разрушения либо повреждения Объекта.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего выполнения обязанностей Стороны несут ответственность в согласовании с действующим законодательством.

9.2. Генподрядчик при нарушении собственных обязанностей, предусмотренных контрактом, несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных реальным Контрактом, в виде пени в размере 0,01% от цены ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ невыполненных в срок работ за каждый денек просрочки.

9.3. В случае нарушения сроков оплаты работ по истине договору по вине Заказчика последний несет ответственность в виде пени в размере 0,01% от суммы просроченного платежа, за каждый денек просрочки оплаты.

9.4. Уплата неустойки (пени, штрафа), также возмещение убытков не высвобождает Стороны от выполнения обязанностей в ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ натуре.

10. Происшествия Неодолимой СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее выполнение обязанностей по истине договору вследствие пришествия событий неодолимой силы.

10.2. Происшествия неодолимой силы - наружные и чрезвычайные действия: военные деяния, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и деяния муниципальных органов, делающие неосуществимыми выполнение обязанностей по истине ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ договору в согласовании с легитимным порядком, отсутствовавшие во время подписания реального контракта и наступившие кроме воли и желания Сторон. Их действие Стороны не могли предупредить мерами и средствами, которые оправданно и целенаправлено ждать от радиво действующей Стороны.

10.3. Сторона, затронутая обстоятельствами неодолимой силы, немедля извещает другую Сторону (телеграммой либо при помощи факсимильной ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ связи) о пришествии, виде и вероятной длительности событий неодолимой силы, препятствующих выполнению договорных обязанностей. Если о вышеупомянутых событиях не будет вовремя сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством неодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности. Сторона, предупредившая о пришествии событий неодолимой силы должна подтвердить ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ факт их пришествия справкой от компетентной организации.

10.4. В период деяния событий неодолимой силы, выполнение обязанностей приостанавливается и санкции за неисполнение обязанностей по договору не используются.

10.5. Происшествия неодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по уведомлению другой Стороны, продлевают срок выполнения обязанностей по договору на период собственной длительности и ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ разумный срок для устранения их последствий.

10.6. Если действие событий неодолимой силы длится более 2 месяцев, Стороны должны договариваться о судьбе реального контракта. При отсутствии соглашения, неважно какая из Сторон вправе в однобоком порядке расторгнуть реальный контракт, известив об этом другую Сторону заказным письмом.

СРОК Деяния Контракта

11.1. Срок деяния контракта устанавливается со денька ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ его подписания до полного выполнения Сторонами обязанностей по истине договору.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Конфигурации контракта действительны, если они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами.

12.2. Реальный контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.3. Все разногласия и споры в связи с реальным Контрактом, в ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ том числе с его заключением, исполнением, прекращением либо его недействительностью, Стороны разрешают с соблюдением неотклонимого досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

Сторона должна разглядеть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 30 (30) календарных дней со денька получения претензии.

12.4. Споры, не урегулированные в ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ досудебном претензионном порядке, передаются заинтересованной стороной на рассмотрение в Арбитражный трибунал Кировской области.

12.5. Во всем, что не предвидено реальным контрактом стороны руководствуются Штатским кодексом РФ.

12.6. Приложениями к истинному Договору являются:

Приложение № 1– График выполнения работ.

Приложение № 2 – Сводно-сметный расчет.

Приложение № 3 – Положение о проведение тендеров

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК: ООО «САХ ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ»

610016, г. Киров, сл. Огромное Скопино,1

ИНН 4345069473 КПП 434501001 ОГРН 1034316607786

р/с 40702810400000005914 в ОАО КБ «Хлынов» к/с 30101810500000000711 БИК 043304711

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК ГЕНПОДРЯДЧИК

Директор

ООО «САХ»

______________ В.Н. Кукса ______________


priezd-uchastnikov-do-1000-chasov.html
priglashaem-budushih-mam-na-psihologicheskuyu-podgotovku-k-rodam.html
priglashaem-na-bolshuyu-igru-samopoznaniya-lila.html